[et_pb_section fb_built=\u00a0\u00bb1″ _builder_version=\u00a0\u00bb4.27.9″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb hover_enabled=\u00a0\u00bb0″ global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb custom_padding=\u00a0\u00bb||0px||false|false\u00a0\u00bb sticky_enabled=\u00a0\u00bb0″][et_pb_row _builder_version=\u00a0\u00bb4.27.2″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb][et_pb_column type=\u00a0\u00bb4_4″ _builder_version=\u00a0\u00bb4.27.2″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb][et_pb_text _builder_version=\u00a0\u00bb4.27.2″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb]<\/p>\n
Hieronder vind je de algemene voorwaarden en de inkoopvoorwaarden van Limeparts NV en Drooghmans NV (versie 2026). Klik op een titel om de volledige voorwaarden te openen.<\/p>\n
[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section][et_pb_section fb_built=\u00a0\u00bb1″ _builder_version=\u00a0\u00bb4.27.9″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb custom_padding=\u00a0\u00bb0px||0px||true|false\u00a0\u00bb hover_enabled=\u00a0\u00bb0″ global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb sticky_enabled=\u00a0\u00bb0″][et_pb_row _builder_version=\u00a0\u00bb4.27.2″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb][et_pb_column type=\u00a0\u00bb4_4″ _builder_version=\u00a0\u00bb4.27.2″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb][et_pb_text _builder_version=\u00a0\u00bb4.27.2″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb]<\/p>\n
Oosterring 21 (GZ-Zone 8), 3600 Genk \u2013 KBO 0437.210.177<\/p>\n
[\/et_pb_text][et_pb_toggle title=\u00a0\u00bbAlgemene voorwaarden Limeparts NV\u00a0\u00bb _builder_version=\u00a0\u00bb4.27.2″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb]<\/p>\n
1.1<\/strong> Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en facturatie van NV LIMEPARTS met maatschappelijke zetel te Oosterring 21 (GZ-Zone 8), 3600 Genk en KBO nr. 0437.210.177 (hierna: LIMEPARTS).<\/p>\n 1.2<\/strong> Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst. Deze voorwaarden prevaleren boven de eventuele voorwaarden van de Klant.<\/p>\n 1.3<\/strong> Niettegenstaande enige andersluidende communicatie in het verleden of de toekomst, aanvaardt de Klant door het sturen van een prijsaanvraag, het plaatsen van een order en\/of het sluiten van een overeenkomst met LIMEPARTS, dat enkel volgende normen van toepassing zijn op alle contractuele, precontractuele en buitencontractuele rechtsverhoudingen tussen LIMEPARTS en de Klant, zowel huidige als toekomstige (in hi\u00ebrarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontstentenis of stilzwijgen van het vorige): (1) de schriftelijke overeenkomst tussen LIMEPARTS en de Klant; (2) deze Algemene Voorwaarden.<\/p>\n 1.4<\/strong> De eventuele nietigheid van \u00e9\u00e9n van de bepalingen van deze voorwaarden of een deel van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en\/of de rest van de bepaling. In geval van nietigheid van \u00e9\u00e9n van de bepalingen zullen LIMEPARTS en de Klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van deze voorwaarden of zal de bevoegde rechter de bepaling in die zin matigen.<\/p>\n 2.1<\/strong> Alle aanbiedingen en offertes van LIMEPARTS zijn vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order of bestelling door de Klant.<\/p>\n 2.2<\/strong> Behoudens andersluidende overeenkomst, zijn alle aanbiedingen en offertes van LIMEPARTS dertig (30) kalenderdagen geldig. Na afloop hiervan kunnen de voorwaarden worden gewijzigd. Wijzigingen aan de offertes zijn slechts geldig na uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van LIMEPARTS.<\/p>\n 2.3<\/strong> Iedere aanbieding is gebaseerd op de veronderstelling dat LIMEPARTS de overeenkomst onder normale en de reguliere arbeidstijd kan uitvoeren.<\/p>\n 2.4<\/strong> Indien de Klant slechts een gedeelte van de in de offerte voorziene diensten en\/of producten bestelt, heeft LIMEPARTS het recht deze bestelling te weigeren of de prijzen zoals opgenomen in de offerte te herzien.<\/p>\n 2.5<\/strong> De overeenkomst tussen LIMEPARTS en de Klant komt tot stand zodra de Klant de aanbieding of offerte van LIMEPARTS uitdrukkelijk aanvaardt.<\/p>\n 2.6<\/strong> Afwijkende clausules doen geen afbreuk aan deze algemene voorwaarden, behoudens dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen wordt. Bij tegenstrijdigheid zullen alleen de voorwaarden van LIMEPARTS gelden.<\/p>\n 2.7<\/strong> Indien een offerte werd opgesteld zonder mededeling van het eventueel vereiste veiligheids- en gezondheidsplan, het eventueel vereiste plan voor onvoorziene maatregelen en middelen of zonder aanstelling van de eventueel vereiste co\u00f6rdinator, bevat zij slechts de prijs voor de standaardmaatregelen en -middelen voor de door LIMEPARTS uit te voeren werken.<\/p>\n 2.8<\/strong> Alle werken en\/of producten die niet expliciet werden voorzien in de offerte of schriftelijke overeenkomst tussen LIMEPARTS en de Klant worden geacht bijkomende bestellingen en\/of meerwerken te zijn op vraag van de Klant, en worden als dusdanig aangerekend aan de Klant.<\/p>\n 2.9<\/strong> LIMEPARTS is vrij de partijen te kiezen met wie zij een overeenkomst wenst aan te gaan en behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder vermelding van redenen te weigeren. LIMEPARTS heeft steeds het recht om een minimum factuurbedrag voorop te stellen.<\/p>\n 3.1<\/strong> De in de offerte en\/of bestelling aangegeven uitvoerings- en leveringstermijnen zijn louter indicatief en niet bindend voor LIMEPARTS, tenzij anders en schriftelijk overeengekomen.<\/p>\n 3.2<\/strong> De door LIMEPARTS opgegeven uitvoerings- en levertermijnen worden steeds indicatief opgegeven in functie van de chronologie der werkzaamheden. Indien de werkzaamheden onvoldoende gevorderd zijn opdat LIMEPARTS haar werkzaamheden kan aanvangen, heeft zij het recht om, in samenspraak met de Klant, een nieuwe aanvangsdatum der werken te bepalen. Dit in functie van haar werkzaamheden op andere werven.<\/p>\n 3.3<\/strong> Wijzigingen in de bestelling of wijzigingen in de schriftelijke overeenkomst tussen LIMEPARTS en de Klant, mits opgave van een geldige reden, hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde indicatieve uitvoerings- en\/of leveringstermijnen vervallen.<\/p>\n 3.4<\/strong> De leveringstermijnen vangen slechts aan bij ontvangst van een regelmatige en volledige bestelling. Ze worden in ieder geval verlengd in geval van laattijdige toezending van documenten en inlichtingen noodzakelijk voor de goede afhandeling van de uitvoering.<\/p>\n 3.5<\/strong> In elk geval zal LIMEPARTS het recht hebben de werken te onderbreken en\/of uit te stellen, indien de weersomstandigheden het onmogelijk maken om de werken veilig uit te voeren.<\/p>\n 3.6<\/strong> Opgegeven uitvoerings- en leveringstermijnen zijn indicatief, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk als bindend\/essentieel overeengekomen. Een vertraging kan enkel aanleiding geven tot remedies indien zij toerekenbaar is aan LIMEPARTS \u00e9n de Klant LIMEPARTS schriftelijk in gebreke stelt met een redelijke bijkomende uitvoeringstermijn. Indien LIMEPARTS niet uitvoert binnen die bijkomende termijn, kan de Klant de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) be\u00ebindigen voor het niet-uitgevoerde deel, voor zover wettelijk toegelaten. Iedere aansprakelijkheid voor vertraging is uitgesloten in geval van overmacht en\/of tekortkomingen van de Klant of derden.<\/p>\n 3.7<\/strong> LIMEPARTS is in ieder geval niet aansprakelijk voor vertragingen opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van onderaannemers, producenten en\/of leveranciers van LIMEPARTS, de Klant en\/of enige andere derde.<\/p>\n 3.8<\/strong> Indien LIMEPARTS de werken moet uitvoeren in tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waar, conform het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, een co\u00f6rdinator-ontwerp en\/of co\u00f6rdinator-uitvoering moet worden aangesteld, zal LIMEPARTS de uitvoering van de werken, conform voormeld KB, slechts aanvatten na aanstelling van de vereiste co\u00f6rdinator.<\/p>\n 3.9<\/strong> LIMEPARTS heeft het recht de werken en\/of producten in verschillende delen te leveren. Dit kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst tussen LIMEPARTS en de Klant.<\/p>\n 3.10<\/strong> In geval producten, goederen of materialen die op een werf dienen gestockeerd te worden in afwachting van of met het oog op gebruik en\/of verwerking dan staat de Klant in voor alle schade en vervreemding van deze producten, goederen of materialen vanaf het ogenblik van levering op de werf. De Klant neemt voor dit alles een overeenstemmende verzekering, ook tegen brand- en stormschade, ten voordele van LIMEPARTS.<\/p>\n 4.1<\/strong> Alle prijzen zijn BTW exclusief en worden in euro uitgedrukt. BTW en andere heffingen zijn steeds ten laste van de Klant.<\/p>\n 4.2<\/strong> De overeengekomen prijs is slechts geldig voor een welbepaald project en geldt dus niet voor eventuele andere of gelijkaardige projecten.<\/p>\n 4.3<\/strong> Alle belastingen of heffingen, van welke aard dan ook, welke worden geheven op de prijs of de goederen, evenals transport- en verzekeringskosten, al naargelang het geval, moeten afzonderlijk door de Klant worden betaald.<\/p>\n 4.4<\/strong> Overeengekomen prijzen kunnen worden verhoogd op grond van overheidsmaatregelen of andere dwingende maatregelen, zonder dat de Klant daaraan recht tot ontbinding van de overeenkomst kan ontlenen.<\/p>\n 4.5<\/strong> Indien een offerte werd opgesteld op basis van de door de Klant verstrekte informatie, geldt deze prijs slechts ten informatieve titel. De definitieve prijs zal worden berekend op basis van de werkelijk geleverde werken en producten.<\/p>\n 4.6<\/strong> Iedere wijziging van factoren die op het moment van de schriftelijke overeenkomst tussen LIMEPARTS en de Klant of bij het ontbreken hiervan in de offerte uitgaande van LIMEPARTS prijsbepalend waren (o.a. peilmaten, plannen, lastenboeken, beschrijvingen, meetstaten, werfomstandigheden, het uitvoeren van de werken in \u00e9\u00e9n continue en ononderbroken fase, enz.), zal aanleiding kunnen geven tot herziening van de aangeboden prijzen.<\/p>\n 4.7<\/strong> Vervanging van ontbrekende materialen door andere, wijzigingen van leverancier(s) om redenen onafhankelijk van LIMEPARTS, evenals valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde maatregelen, (milieu)heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies, optredende tussen de offerte en de (definitieve op-)levering van de werken en\/of producten, geven LIMEPARTS het recht de overeengekomen prijs evenredig te verhogen.<\/p>\n 4.8<\/strong> Transport- en verplaatsingskosten worden berekend van op de maatschappelijke zetel van LIMEPARTS en worden gefactureerd per verplaatsing en op basis van de forfaitaire kilometervergoeding zoals vermeld in de schriftelijke overeenkomst tussen LIMEPARTS en de Klant of bij het ontbreken hiervan in de offerte uitgaande van LIMEPARTS.<\/p>\n 4.9<\/strong> Alle posten met betrekking tot werkuren die in de schriftelijke overeenkomst tussen LIMEPARTS en de Klant of bij het ontbreken hiervan in de offerte uitgaande van LIMEPARTS als inschatting of raming zijn opgenomen, zullen worden herberekend in regie.<\/p>\n 4.10<\/strong> Alle gepresteerde werkuren vanaf de aankomst tot aan het vertrek op de werf worden gefactureerd. Deze prijzen zijn, behoudens indien uitdrukkelijk anders vermeld, van toepassing voor werken die worden uitgevoerd op werkdagen tussen 08.00 uur en 16.30 uur. Voor werken op zaterdagen, worden de werkuren gefactureerd aan 150%. Voor werken op zondagen en feestdagen, worden de werkuren gefactureerd aan 200%.<\/p>\n 4.11<\/strong> Onverminderd de kosten die uitdrukkelijk werden uitgesloten in de schriftelijke overeenkomst tussen LIMEPARTS en de Klant, of bij het ontbreken hiervan in de offerte uitgaande van LIMEPARTS, zijn de kosten m.b.t. volgende handelingen niet inbegrepen en, indien van toepassing en tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, ten laste van de Klant (niet-limitatieve opsomming):<\/p>\n 4.12<\/strong> LIMEPARTS heeft steeds het recht aan de Klant een bankgarantie of een andere zekerheid te vragen alvorens tot uitvoering over te gaan van haar verplichtingen t.o.v. de Klant.<\/p>\n 4.13<\/strong> LIMEPARTS behoudt zich het recht voor om bij aanvaarding van een opdracht of bestelling een voorschot te vragen ten bedrage van 1\/3 van het offertebedrag of de aannemingssom en is gerechtigd de aanvang der werken uit te stellen tot betaling van dit voorschot.<\/p>\n 5.1<\/strong> De verplichtingen van LIMEPARTS zoals omschreven in de schriftelijke overeenkomst tussen LIMEPARTS en de Klant of bij het ontbreken hiervan in de offerte uitgaande van LIMEPARTS betreffen een middelenverbintenis.<\/p>\n 5.2<\/strong> LIMEPARTS is nooit concepthouder noch studiebureau. De gebeurlijke uitvoeringsplannen en eventuele berekeningen die door LIMEPARTS worden opgesteld, worden steeds ter aanvaarding aan de Klant voorgelegd. LIMEPARTS draagt geen enkele verantwoordelijkheid m.b.t. deze plannen en\/of berekeningen.<\/p>\n 5.3<\/strong> Wijzigingen en aanvullende werken (meerwerken)<\/em> \u2013 Behoudens andersluidend schriftelijk beding, worden wijzigingen en\/of aanvullende werken enkel uitgevoerd na voorafgaand schriftelijk akkoord van de Klant (e-mail volstaat) over (i) de inhoud\/omvang, (ii) de prijs (of wijze van prijsberekening) en (iii) de impact op de planning. In afwijking hierop is LIMEPARTS gerechtigd om zonder voorafgaand akkoord dringend noodzakelijke maatregelen te nemen om de veiligheid te waarborgen of onmiddellijke schade te vermijden. De Klant wordt hiervan zo snel mogelijk schriftelijk verwittigd. In dat geval worden enkel de redelijke, aantoonbare kosten gefactureerd.<\/p>\n 5.4<\/strong> LIMEPARTS vervult haar verbintenissen onder de overeenkomst op zelfstandige basis en in volledige onafhankelijkheid. Voor zover de Klant richtlijnen zou geven in verband met de levering van de werken en\/of producten, zullen deze louter strekken tot de effectieve uitvoering van de contractuele afspraken, zonder in te grijpen in de wijze van de uitvoering, aangezien LIMEPARTS daar exclusief over beschikt.<\/p>\n 5.5<\/strong> Behoudens andersluidend akkoord tussen LIMEPARTS en de Klant is de aanwezigheid van LIMEPARTS op de werfvergaderingen niet vereist.<\/p>\n 5.6<\/strong> Indien producten\/componenten niet beschikbaar zijn, mag LIMEPARTS deze vervangen door een functioneel equivalent (vergelijkbare kwaliteit, specificaties en prestaties). LIMEPARTS licht de Klant vooraf schriftelijk in over de vervanging en eventuele prijs- en\/of planningimpact. De Klant kan de vervanging enkel weigeren indien zij leidt tot een materi\u00eble afwijking van de overeengekomen essenti\u00eble specificaties. In dat geval zullen partijen te goeder trouw een alternatief of aanpassing bespreken. Een eventuele meerprijs wordt enkel aangerekend indien dit vooraf schriftelijk werd bevestigd of indien de Klant de levering\/plaatsing na kennisgeving zonder voorbehoud aanvaardt.<\/p>\n 6.1<\/strong> De Klant draagt de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid om:<\/p>\n 6.2<\/strong> Indien de Klant niet voldoet aan haar verplichtingen zoals weergegeven in de schriftelijke overeenkomst tussen LIMEPARTS en de Klant, de offerte uitgaande van LIMEPARTS, deze algemene voorwaarden, en\/of wanneer de Klant niet voldoet aan al haar andere (wettelijke) verplichtingen, heeft LIMEPARTS het recht haar verplichtingen (tijdelijk) op te schorten. De kosten verbonden aan deze schorsing zijn integraal ten laste van de Klant. Deze kosten hebben onder meer betrekking op (louter exemplatieve opsomming): extra gepresteerde werkuren, stockagevergoedingen, extra transport- en verplaatsingskosten, enz.<\/p>\n 7.1<\/strong> LIMEPARTS heeft het recht om (een deel van) de overeengekomen werken in onderaanneming te geven.<\/p>\n 7.2<\/strong> Indien LIMEPARTS optreedt als onderaannemer, heeft LIMEPARTS een rechtstreekse vordering op de opdrachtgever, ten belope van het bedrag dat laatstgenoemde aan de medecontractant-hoofdaannemer verschuldigd is op het ogenblik van het instellen van de rechtstreekse vordering.<\/p>\n 7.3<\/strong> Indien LIMEPARTS optreedt als onderaannemer, heeft LIMEPARTS bovendien een pandrecht op alle schuldvorderingen van de medecontractant-hoofdaannemer, die voortkomen uit het aannemingscontract m.b.t. het werk waarvoor op LIMEPARTS als onderaannemer een beroep werd gedaan.<\/p>\n 7.4<\/strong> De in artikel 7.2 van deze algemene voorwaarden vermelde rechtstreekse vordering, evenals het in artikel 7.3 van deze algemene voorwaarden opgenomen pandrecht, hebben niet enkel betrekking op de desbetreffende schuldvorderingen, maar ook op de accessoria, zoals onder meer (louter exemplatieve opsomming): de verwijlinteresten en de eventuele vergoeding krachtens strafbeding.<\/p>\n 7.5<\/strong> Voor zover op de uitvoering van de overeenkomst sectorale of wettelijke beperkingen van toepassing zijn inzake (verdere) onderaanneming (waaronder regels die verbieden dat een onderaannemer zijn volledige opdracht verder uitbesteedt, of regels die de onderaannemingsketen beperken), verbinden partijen zich ertoe deze na te leven. LIMEPARTS is gerechtigd om, indien nodig om aan dergelijke regels te voldoen: (a) de organisatie van de uitvoering aan te passen (met inbegrip van de keuze of vervanging van onderaannemers), en\/of (b) van haar onderaannemers passende garanties en bewijsstukken van naleving te vragen. Eventuele vertragingen of meerkosten die het rechtstreekse gevolg zijn van de naleving van zulke wettelijke\/sectorale verplichtingen, of van tekortkomingen van onderaannemers ter zake, kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding of schadevergoeding lastens LIMEPARTS, onverminderd dwingend recht.<\/p>\n 8.1<\/strong> De Klant wordt geacht op de hoogte te zijn van alle kenmerken van de door hem bestelde werken en\/of producten. De Klant kan geen enkel recht ontlenen aan de informatie, stalen, modellen en\/of ontwerpen die LIMEPARTS op eigen initiatief of op verzoek van de Klant zou verstrekken.<\/p>\n 8.2<\/strong> De Klant draagt de exclusieve en volledige verantwoordelijkheid om te bepalen of de werken en\/of producten geschikt zijn, en aan alle kwaliteitsvereisten voldoen m.b.t. het gebruik en\/of de doelstellingen waarvoor de Klant de werken en\/of producten heeft aangekocht of wenst te gebruiken. De Klant zal hiertoe de nodige tests uitvoeren, en de noodzakelijke informatie (onder meer m.b.t. het juiste gebruik van de desbetreffende producten en\/of componenten, de eventueel aan deze producten en\/of componenten verbonden gevaren, de toepassingen en kwaliteiten van deze producten en\/of componenten, etc.) opvragen. De Klant heeft hierbij de expliciete verplichting om de aldus verkregen informatie te verifi\u00ebren, onder meer m.b.t. de accuraatheid van de verkregen informatie, de volledigheid van deze informatie, en de toepasselijkheid van de informatie m.b.t. het gebruik en\/of de doelstellingen waarvoor de Klant de werken en\/of producten heeft aangekocht of wenst te gebruiken.<\/p>\n 8.3<\/strong> Alle informatie die LIMEPARTS, op eigen initiatief of op vraag van de Klant, aan de Klant overhandigt, heeft een louter informatieve waarde en bevrijdt de Klant geenszins van zijn verplichtingen onder artikel 8.2 van deze algemene voorwaarden.<\/p>\n 9.1<\/strong> Zodra de werken be\u00ebindigd zijn dient de Klant over te gaan tot de voorlopige oplevering van de werken. Kleine onvolkomenheden of onafgewerkte delen die de ingebruikneming niet verhinderen, kunnen geenszins worden ingeroepen om een voorlopige oplevering te weigeren. Van deze voorlopige oplevering wordt een proces-verbaal opgesteld. Als de Klant nalaat aan deze oplevering deel te nemen, of er zich geldig te laten vertegenwoordigen binnen de 15 dagen na hierom verzocht te zijn, wordt de voorlopige oplevering als verkregen beschouwd vanaf het einde van deze periode van 15 dagen. De voorlopige oplevering houdt de goedkeuring in door de Klant van de werken die worden opgeleverd en sluit voor hem elk beroep wegens zichtbare gebreken uit, behoudens voorbehouden die in het proces-verbaal zijn opgenomen. De datum van de voorlopige oplevering geldt als aanvangspunt voor de tienjarige aansprakelijkheid.<\/p>\n 9.2<\/strong> De definitieve oplevering gebeurt een jaar na de voorlopige oplevering, zonder enige formaliteit dan het verstrijken van de termijn, tenzij de Klant v\u00f3\u00f3r het verstrijken van deze termijn schriftelijk meldt dat er nog niet verholpen gebreken bestaan die reeds tijdig en correct werden gemeld.<\/p>\n 9.3<\/strong> Klachten m.b.t. verborgen gebreken moeten uiterlijk binnen een termijn van zes (6) maanden na voorlopige oplevering aan LIMEPARTS worden gemeld per aangetekende brief. De Klant verliest in ieder geval het recht zich op enig gebrek te beroepen, indien hij LIMEPARTS hiervan niet op de hoogte brengt per aangetekende klachtenbrief, binnen een termijn van vijf (5) werkdagen nadat hij deze niet-conformiteit of dit gebrek heeft ontdekt of behoorde te ontdekken.<\/p>\n 9.4<\/strong> Bij klachten m.b.t. niet-conformiteit en\/of gebreken die tijdig en correct aan LIMEPARTS worden gemeld, zal LIMEPARTS naar eigen keuze en inzicht: (1) de non-conforme en\/of gebrekkige werken, producten en\/of componenten (gedeeltelijk) herstellen; of (2) indien het zichtbare gebreken betreffen die niet substantieel zijn, een bedrag crediteren dat in alle redelijkheid overeenstemt met de aard en omvang van het betreffende gebrek. De Klant erkent dat deze maatregelen elk afzonderlijk een volledige en adequate vergoeding inhouden van elke mogelijke schade ingevolge de niet-conformiteit en\/of het gebrek.<\/p>\n 9.5<\/strong> Bij een eventuele (gedeeltelijke) vervanging van \u00e9\u00e9n of meer producten en\/of componenten van producten, naar aanleiding van een non-conformiteit of gebrek dat wordt gedekt door enige garantie (zoals bijvoorbeeld vermeld in de schriftelijke overeenkomst tussen LIMEPARTS en de Klant of in de garantievoorwaarden van de producent van het betreffende product), zijn de werkuren en de transport- en verplaatsingskosten steeds ten laste van de Klant voor zover deze vervanging niet het gevolg is van een aan LIMEPARTS toerekenbare tekortkoming, en behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.<\/p>\n 9.6<\/strong> In geval van (gedeeltelijke) vervanging van \u00e9\u00e9n of meer producten en\/of componenten van producten, kan de Klant in geen enkel geval aanspraak maken op een schadevergoeding of de ontbinding van de overeenkomst, behoudens voor zover dwingend recht anders bepaalt.<\/p>\n 9.7<\/strong> Zonder uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van LIMEPARTS, heeft de Klant in geen geval het recht om de werken zelf af te breken of te trachten herstellen, werkzaamheden door derden te laten uitvoeren of producten terug te sturen, behalve indien dit dringend noodzakelijk is om veiligheidsredenen of om onmiddellijke schade te beperken; in dat geval verwittigt de Klant LIMEPARTS onverwijld schriftelijk.<\/p>\n 9.8<\/strong> LIMEPARTS behoudt zich het recht voor om zelf de niet-conformiteit en\/of andere gebreken vast te stellen, en de oorzaak ervan na te gaan.<\/p>\n 9.9<\/strong> Klachten en\/of een eventuele (gedeeltelijke) vervanging of herstelling ontheffen de Klant in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting binnen de in de schriftelijke overeenkomst tussen LIMEPARTS en de Klant, de offerte uitgaande van LIMEPARTS, deze algemene voorwaarden, en\/of de respectievelijke factuur vastgestelde termijn(en).<\/p>\n 9.10<\/strong> De Klant is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van manifest onterechte klachten.<\/p>\n 10.1<\/strong> LIMEPARTS zal het project uitvoeren en\/of de producten leveren volgens de regels der kunst. LIMEPARTS gaat in geen geval een resultaatsverbintenis aan.<\/p>\n 10.2<\/strong> Wanneer de overeenkomst de verkoop van producten betreft die niet door LIMEPARTS worden vervaardigd, doch enkel door LIMEPARTS worden doorverkocht, kan LIMEPARTS niet worden aangesproken m.b.t. enige schade aan de producten andere dan m.b.t. de conformiteit van de levering en behoren alle klachten en\/of schade m.b.t. de producten, andere dan deze m.b.t. de conformiteit van de levering, uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de producent(en) en\/of leverancier(s) waarbij LIMEPARTS de desbetreffende producten heeft aangekocht. De Klant heeft maximaal de mogelijkheid zich op dergelijke klachten en\/of schade te beroepen, gedurende een periode gelijk aan de kortste van volgende periodes:<\/p>\n Indien de Klant LIMEPARTS tijdig en correct, in conformiteit met deze algemene voorwaarden, op de hoogte brengt van enige klacht en\/of schade m.b.t. de producten andere dan m.b.t. de conformiteit van de levering, zal LIMEPARTS deze klacht rechtstreeks doorgeven aan de respectievelijke producent of leverancier. Bij de verdere afhandeling van deze klachten- of schadeprocedure fungeert LIMEPARTS enkel als tussenpersoon tussen de Klant en de respectievelijke producent of leverancier. De verantwoordelijkheid van LIMEPARTS blijft dienaangaande beperkt tot het doorgeven van informatie tussen enerzijds de respectievelijke producent of leverancier en anderzijds de Klant, zonder dat LIMEPARTS op enigerlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld m.b.t. de effectieve klacht en\/of schade.<\/p>\n 10.3<\/strong> De aansprakelijkheid van LIMEPARTS is beperkt voor zover wettelijk toegelaten en is in ieder geval beperkt tot het laagste van: (i) het factuurbedrag dat betrekking heeft op de schadeveroorzakende prestatie, of (ii) het bedrag van de tussenkomst van de verzekeraar van LIMEPARTS in het concrete schadegeval. Deze beperking geldt niet in geval van opzet of bedrog, noch voor aansprakelijkheid die niet contractueel kan worden uitgesloten of beperkt.<\/p>\n 10.4<\/strong> LIMEPARTS is in geen geval aansprakelijk voor: (i) indirecte schade (met inbegrip van omzetverlies), (ii) de door de Klant, eindgebruiker en\/of derden toegebrachte schade, (iii) schade ten gevolge van de verkeerde of onaangepaste aanwending van de aangekochte producten, (iv) schade aan aangekochte producten die de Klant en\/of een derde heeft trachten te wijzigen of indien de Klant en\/of een derde componenten heeft gebruikt die niet voldoen aan de parameters zoals voorzien door LIMEPARTS en\/of (v) schade ten gevolge van het niet-naleven door de Klant, diens personeelsleden of medewerkers en\/of de eindgebruiker van wettelijke en\/of andere verplichtingen.<\/p>\n 10.5<\/strong> LIMEPARTS is, in overeenstemming met de artikelen 6 en 8 van deze algemene voorwaarden in geen geval aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het in gebreke blijven van de Klant om alle noodzakelijke en nuttige informatie mee te delen, dan wel op te vragen en te verifi\u00ebren, evenmin als voor enige schade ten gevolge van foutieve en\/of onvolledige informatie die aan de Klant werd overhandigd door de leverancier(s) en\/of producent(en) van de aangekochte producten en\/of enige andere derde.<\/p>\n 10.6<\/strong> LIMEPARTS is, behoudens in geval van opzet, bedrog, veel voorkomende lichte fout of fout in het kader van artikel 1792 en 2270 van het burgerlijk wetboek, daarenboven, en zonder hiertoe beperkt te zijn, geenszins aansprakelijk voor:<\/p>\n A) mogelijke schade en\/of verontreiniging:<\/p>\n B) het scheuren en loskomen van het pleisterwerk op de muren en plafonds; 10.7<\/strong> Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk m.b.t. de eventuele doorverkoop van de aangekochte producten, en garandeert dienaangaande alle (wettelijke en andere) verplichtingen te zullen naleven.<\/p>\n 11.1<\/strong> De Klant zal LIMEPARTS volledig vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures, inclusief de vorderingen en procedures van derden, die mochten voortvloeien uit, of het gevolg zijn van, enig handelen of nalaten van de Klant, in strijd met de schriftelijke overeenkomst tussen LIMEPARTS en de Klant, de offerte uitgaande van LIMEPARTS, deze algemene voorwaarden, en\/of andere (wettelijke) verplichtingen van de Klant.<\/p>\n 11.2<\/strong> De Klant zal LIMEPARTS schadeloos stellen voor alle schade, met inbegrip van gerechts- en andere kosten, die ontstaan naar aanleiding van haar verdediging inzake de onder artikel 11.1 van deze algemene voorwaarden genoemde vorderingen en\/of procedures.<\/p>\n 12.1<\/strong> Overmacht:<\/em> LIMEPARTS is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht (een gebeurtenis die buiten haar wil ligt en de uitvoering tijdelijk of definitief onmogelijk maakt). In geval van overmacht mag LIMEPARTS de uitvoering van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk opschorten zolang de overmacht aanhoudt. Indien de overmacht langer dan dertig (30) kalenderdagen aanhoudt, mag elke partij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk be\u00ebindigen voor het niet-uitgevoerde deel, zonder schadevergoeding, mits schriftelijke kennisgeving (e-mail volstaat). Reeds uitgevoerde prestaties en reeds geleverde producten blijven verschuldigd.<\/p>\n 12.2<\/strong> Onvoorziene omstandigheden \/ imprevisie (hardship):<\/em> Indien zich na het sluiten van de overeenkomst onvoorziene omstandigheden voordoen die niet aan LIMEPARTS toerekenbaar zijn en die de uitvoering van de overeenkomst niet onmogelijk maken maar wel kennelijk onevenredig bezwarend maken (o.a. door ernstige verstoringen in bevoorrading of aanzienlijke stijging van kosten), kan LIMEPARTS de Klant schriftelijk uitnodigen om de overeenkomst te heronderhandelen met het oog op een billijke aanpassing (prijs, termijnen, modaliteiten, of functioneel equivalente materialen\/producten). Partijen onderhandelen te goeder trouw gedurende een termijn van vijftien (15) kalenderdagen na de uitnodiging (tenzij schriftelijk verlengd). Tijdens deze periode mag LIMEPARTS de uitvoering tijdelijk opschorten voor zover dit redelijk en noodzakelijk is. Bij gebrek aan akkoord binnen deze termijn, heeft LIMEPARTS het recht (i) de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te be\u00ebindigen voor het niet-uitgevoerde deel, zonder schadevergoeding, mits schriftelijke kennisgeving (e-mail volstaat), of (ii) overeenkomstig artikel 20 een bevoegde rechtbank te verzoeken de overeenkomst aan te passen of te be\u00ebindigen, voor zover wettelijk toegelaten.<\/p>\n 12.3<\/strong> Onder overmacht en\/of onvoorziene omstandigheden kunnen onder meer vallen (louter exemplatieve opsomming): onbeschikbaarheid en\/of schaarste van bepaalde materialen; grondstofschaarste; valutaschommelingen; verhogingen van materiaalprijzen, hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies; bijzondere weersomstandigheden; staking; oorlog; ziekte\/pandemie; ongevallen; communicatie- en informaticastoringen; overheidsmaatregelen; uitvoer-\/invoerbelemmeringen; vertraging in de aanvoer; transport- en\/of verplaatsingsbelemmeringen; panne; file; enz.<\/p>\n 13.1<\/strong> LIMEPARTS behoudt zich het recht voor om tussentijdse facturen op te stellen op basis van voorlopige vorderingsstaten, naargelang de werken zijn gevorderd, voor de reeds geleverde producten en\/of uitgevoerde werkzaamheden.<\/p>\n 13.2<\/strong> De Klant moet zijn klachten m.b.t. vorderingsstaten binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de vorderingsstaat aan LIMEPARTS melden, schriftelijk en gemotiveerd (e-mail volstaat; aangetekend kan, maar is niet verplicht). Indien geen schriftelijk protest wordt ontvangen binnen deze termijn, wordt de Klant geacht akkoord te zijn met de vorderingsstaat en kan LIMEPARTS overgaan tot opmaak van de factuur. De Klant moet zijn klachten m.b.t. facturen binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de factuur aan LIMEPARTS melden, schriftelijk en gemotiveerd (e-mail volstaat). Indien geen schriftelijk protest wordt ontvangen binnen deze termijn, wordt de Klant geacht akkoord te zijn met de factuur.<\/p>\n 13.3<\/strong> Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord van LIMEPARTS, dienen alle facturen, zonder recht op eenzijdige inhouding van enige borg of korting, onmiddellijk bij (op)levering van de werken en\/of producten te worden betaald. Indien LIMEPARTS de Klant uitdrukkelijk ontslaat van zijn verplichting tot onmiddellijke betaling bij oplevering, dient de Klant de factuur uiterlijk binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum te betalen.<\/p>\n 13.4<\/strong> Alle facturen worden betaald door overschrijving op het bankrekeningnummer vermeld op de factuur. Het is de Klant niet toegestaan om betalingen uit te voeren aan tussenpersonen.<\/p>\n 13.5<\/strong> Ingeval van niet-betaling, of onvolledige betaling op de vervaldag van \u00e9\u00e9n van de facturen, en dit voor het onbetwiste gedeelte: (1) geldt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een jaarlijkse rentevoet van 12%, zonder kapitalisatie, vanaf de vervaldag tot volledige betaling; en (2) is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 15% van het onbetaalde saldo, met een minimum van \u20ac 250,00, onverminderd het recht van LIMEPARTS om hogere schade te bewijzen, voor zover wettelijk toegelaten; en (3) zijn redelijke buitengerechtelijke invorderingskosten bovenop voormeld forfait slechts verschuldigd voor zover zij aantoonbaar zijn en redelijk in verhouding tot de hoofdsom; (4) worden, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle andere, zelfs niet-vervallen facturen van LIMEPARTS op de Klant onmiddellijk opeisbaar voor zover het onbetwiste bedragen betreft; en (5) heeft LIMEPARTS het recht de (verdere) uitvoering van de desbetreffende en\/of \u00e9\u00e9n of meerdere andere overeenkomsten met de Klant te schorsen en\/of te ontbinden, na schriftelijke ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist is, behoudens in geval van hoogdringendheid.<\/p>\n 13.6<\/strong> Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt aangerekend in volgende volgorde: (1) inningskosten, (2) schadevergoeding; (3) intresten; (4) hoofdsommen.<\/p>\n 13.7<\/strong> De vermelding van de uitgaande factuur in het uitgaande facturenboek van LIMEPARTS geldt als weerlegbaar vermoeden van verzending. De ontvangst kan worden bewezen met alle middelen van recht (o.a. e-mail, verzend- of ontvangstbevestiging, track & trace).<\/p>\n 14.1<\/strong> LIMEPARTS behoudt zich het recht voor de overeenkomst tussen LIMEPARTS en de Klant en\/of het order van de Klant, zonder enige vorm van schadevergoeding en zonder enig recht van verhaal t.o.v. LIMEPARTS, geheel of gedeeltelijk te annuleren indien bepaalde producten en\/of componenten van bepaalde producten niet voorradig zijn.<\/p>\n 14.2<\/strong> Indien de Klant een wezenlijke contractuele verplichting niet nakomt, mag LIMEPARTS na schriftelijke ingebrekestelling en na het verstrijken van een hersteltermijn van 8 werkdagen (tenzij herstel onmogelijk is) de uitvoering schorsen en\/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. In dat geval is de Klant gehouden de reeds uitgevoerde prestaties, gemaakte kosten en geleverde materialen te betalen, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% op het saldo van de nog niet uitgevoerde prestaties, met een minimum van \u20ac 1.250,00, onverminderd het recht van LIMEPARTS om hogere schade te bewijzen voor zover wettelijk toegelaten.<\/p>\n 14.3<\/strong> Annulatie door de Klant kan enkel mits voorafgaand schriftelijk akkoord van LIMEPARTS. Bij akkoord betaalt de Klant: (i) alle reeds uitgevoerde prestaties en gemaakte kosten, (ii) alle bestelde of op maat gemaakte materialen die niet meer zonder verlies kunnen worden geannuleerd, en (iii) een forfaitaire vergoeding van 30% op het saldo van de nog niet uitgevoerde prestaties (minimum \u20ac 1.250,00), onverminderd het recht van LIMEPARTS om hogere schade te bewijzen voor zover wettelijk toegelaten.<\/p>\n 15.1<\/strong> De eigendomsrechten op de geleverde producten gaan pas over op de Klant op het ogenblik van de volledige betaling van alle facturen m.b.t. het betreffende project, inclusief kosten, intresten en alle andere toebehoren, behoudens het geval de producten onroerend zijn geworden door incorporatie.<\/p>\n 15.2<\/strong> De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten op de onbetaalde producten of werken veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op deze producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om LIMEPARTS daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.<\/p>\n 15.3<\/strong> Voorts verbindt de Klant zich ertoe de onbetaalde producten te verzekeren voor brand, storm-, ontploffings- en waterschade en diefstal. Een eventuele uitkering van deze verzekeringen komt toe aan LIMEPARTS.<\/p>\n 15.4<\/strong> Indien de Klant zijn wezenlijke betalingsverplichtingen niet nakomt met betrekking tot onbetwiste en vervallen facturen, en na schriftelijke ingebrekestelling, zal de Klant op eerste verzoek van LIMEPARTS de desbetreffende producten op eigen kosten en risico binnen vijf (5) werkdagen aan LIMEPARTS terugbezorgen, of LIMEPARTS toegang verlenen om de producten terug te nemen. De uitoefening van dit recht houdt niet automatisch de ontbinding van de volledige overeenkomst in, tenzij LIMEPARTS dit uitdrukkelijk en schriftelijk verklaart, en dit voor zover wettelijk toegelaten. Bij terugontvangst van de producten, en voor zover deze producten nog in goede staat worden bevonden, worden de reeds betaalde bedragen terugbetaald aan de Klant onder aftrek van: (1) de winstderving, forfaitair begroot op 15% van het totale factuurbedrag; en (2) een forfaitaire schadevergoeding van 5% op het totale factuurbedrag, voor de (extra) beheers- en administratiekosten. Dit alles onverminderd het recht van LIMEPARTS om hogere schade te bewijzen, voor zover wettelijk toegelaten.<\/p>\n 15.5<\/strong> In geval van schending van het eigendomsvoorbehoud bekomt LIMEPARTS, voor zover wettelijk toegelaten, een pandrecht op de gerealiseerde verkoopprijs van de desbetreffende producten, en is de Klant aan LIMEPARTS een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% van het totale factuurbedrag, met een minimum van \u20ac 250,00, onverminderd het recht van LIMEPARTS om hogere schade te bewijzen, voor zover wettelijk toegelaten.<\/p>\n 16.1<\/strong> In geval van zware tekortkoming van de Klant en\/of enige verandering in de toestand van de Klant, zoals overlijden, omzetting, fusie, overname, overdracht, vereffening, staking van betaling, collectief of minnelijk akkoord, verzoek om uitstel van betaling, stopzetting van activiteit, beslag of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant kunnen schaden, houdt LIMEPARTS zich het recht voor om wegens dat loutere feit: hetzij de uitvoering van \u00e9\u00e9n of meerdere overeenkomsten met de Klant op te schorten tot het ogenblik dat de Klant afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling; hetzij \u00e9\u00e9n of meerdere overeenkomsten met de Klant ontbonden te verklaren vanaf de datum van verzending van de ontbinding, waarbij LIMEPARTS de uitvoering mag opschorten en\/of bijkomende zekerheden mag vragen. Indien de Klant de gevraagde zekerheden niet verstrekt binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving, mag LIMEPARTS de overeenkomst ontbinden, met recht op vergoeding van de bewezen schade, voor zover wettelijk toegelaten, zonder toepassing van kennelijk onredelijke forfaits.<\/p>\n 16.2<\/strong> Indien blijkt dat de ondergrond waarop de producten moeten worden geplaatst in slechte staat is, waardoor de opdracht onuitvoerbaar wordt, heeft LIMEPARTS het recht de overeenkomst tot levering van producten en diensten te be\u00ebindigen, met dien verstande dat de tot dan gepresteerde diensten, gemaakte onkosten en geleverde producten worden aangerekend.<\/p>\n 16.3<\/strong> Indien de overeenkomst tussen LIMEPARTS en de Klant wordt be\u00ebindigd, al dan niet onder toepassing van het in artikel 15.1 en\/of 15.2 van deze algemene voorwaarden omschreven ontbindingsrecht, verliest de Klant het recht om van LIMEPARTS te vergen dat zij haar verplichtingen naleeft m.b.t. de be\u00ebindigde overeenkomst.<\/p>\n 16.4<\/strong> Ingeval de Klant of enige tussenkomende partij de veiligheidsmaatregelen niet respecteert, heeft LIMEPARTS het recht om de uitvoering van haar verbintenissen uit de overeenkomst stop te zetten tot aan deze situatie is verholpen en dit zonder recht van de Klant op schadevergoeding wegens werfstilstand.<\/p>\n 17.1<\/strong> LIMEPARTS blijft de exclusieve titularis van alle intellectuele eigendomsrechten die zij bezit op aan de door haar uitgevoerde werken en\/of producten. De Klant garandeert LIMEPARTS dat de door de Klant verstrekte gegevens geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.<\/p>\n 17.2<\/strong> Alle documenten, informatie, modellen en\/of ontwerpen van welke aard ook, die aan de Klant worden verstrekt tijdens de onderhandelingen m.b.t., en\/of de uitvoering van de overeenkomst tussen LIMEPARTS en de Klant, en\/of die worden vermeld in elk mogelijk document uitgaande van LIMEPARTS, met inbegrip van de offerte uitgaande van LIMEPARTS, moeten vertrouwelijk behandeld worden. Op het eerste verzoek van LIMEPARTS moeten voormelde stukken worden teruggegeven.<\/p>\n 17.3<\/strong> Deze documenten, informatie, modellen en ontwerpen blijven eigendom van LIMEPARTS en mogen niet aan derden worden meegedeeld, noch gekopieerd, noch (in)direct, geheel of gedeeltelijk worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn, tenzij met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van LIMEPARTS.<\/p>\n 17.4<\/strong> De verplichting tot vertrouwelijkheid blijft bestaan, ook na de be\u00ebindiging of het einde van de overeenkomst tussen LIMEPARTS en de Klant, minstens totdat de desbetreffende documenten, informatie, modellen en\/of ontwerpen, zonder fout van de Klant, publiek gekend zijn.<\/p>\n 18.1<\/strong> De Klant geeft aan LIMEPARTS de toelating om de door de Klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door LIMEPARTS aangeboden werken en\/of producten. De Klant geeft LIMEPARTS de toestemming deze gegevens aan derden over te maken.<\/p>\n 18.2<\/strong> De Klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de Klant geen commerci\u00eble informatie van LIMEPARTS meer wenst te ontvangen, dient de Klant LIMEPARTS hiervan op de hoogte te brengen.<\/p>\n 18.3<\/strong> De Klant geeft aan LIMEPARTS de toelating om beeldmateriaal van de bij de Klant geleverde diensten en\/of producten te gebruiken voor (louter exemplatieve opsomming): algemene informatie, publicitaire doeleinden, publicatie op de website van LIMEPARTS, publicatie in folder(s), etc.<\/p>\n 19.1<\/strong> Het is LIMEPARTS toegestaan de overeenkomst(en) over te dragen aan derden, al dan niet verbonden vennootschappen, zonder voorafgaande toestemming van de Klant. De Klant stemt hierbij in met eventuele overdrachten, zowel van schuldvorderingen als van schulden.<\/p>\n 19.2<\/strong> De Klant is niet gerechtigd de rechten en\/of verplichtingen uit de overeenkomst(en) met LIMEPARTS aan een derde over te dragen tenzij LIMEPARTS hiervan schriftelijk in kennis wordt gesteld en haar goedkeuring verleent.<\/p>\n 20.1<\/strong> Op alle door LIMEPARTS gesloten overeenkomsten, offertes en facturatie is het Belgisch recht van toepassing.<\/p>\n 20.2<\/strong> In geval van betwisting zullen de Klant en LIMEPARTS het voorwerp van de betwisting eerst trachten minnelijk te regelen. Indien binnen 15 kalenderdagen na schriftelijke kennisgeving van de betwisting geen minnelijke regeling wordt bereikt, verbinden partijen zich ertoe het geschil voor te leggen aan een erkend bemiddelaar met het oog op bemiddeling. Bij gebrek aan akkoord binnen 10 kalenderdagen, wordt de bemiddelaar aangeduid op verzoek van de meest gerede partij. Elke partij draagt haar eigen kosten; de kosten en erelonen van de bemiddelaar worden door partijen gelijk gedragen, tenzij anders overeengekomen. Deze bepaling verhindert niet dat een partij dringende of bewarende maatregelen vordert (inclusief in kort geding). Indien de bemiddeling tot niets zou leiden zijn, naargelang het bedrag van de vordering en de hoedanigheid van de klant, alleen de rechtbanken van Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon bevoegd onverminderd het recht van LIMEPARTS om de zaak aanhangig te maken voor de rechtbank van de administratieve zetel van de Klant.<\/p>\n Algemene voorwaarden \u2013 versie 2026<\/em><\/p>\n [\/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=\u00a0\u00bbInkoopvoorwaarden Limeparts NV\u00a0\u00bb _builder_version=\u00a0\u00bb4.27.2″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb]<\/p>\n In deze algemene inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:<\/p>\n a.<\/strong> Deze inkoopvoorwaarden maken deel uit van alle aanvragen en opdrachten met betrekking tot Levering van Zaken door Leverancier aan LIMEPARTS. De toepasselijkheid van de door Leverancier gehanteerde algemene (leverings\/verkoop)voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en op onze Overeenkomst zullen uitsluitend deze algemene inkoopvoorwaarden van toepassing zijn.<\/p>\n b.<\/strong> De Leverancier die instemt met deze inkoopvoorwaarden gaat ermee akkoord dat deze ook van toepassing zijn voor latere aanvragen en opdrachten met betrekking tot Levering van Zaken door Leverancier aan LIMEPARTS.<\/p>\n c.<\/strong> Elke afwijking zal besproken en schriftelijk overeengekomen moeten worden, bij gebreke waaraan deze inkoopvoorwaarden blijven gelden.<\/p>\n d.<\/strong> Eventuele studie-, calculatie- of andere kosten die Leverancier heeft gemaakt bij offertevorming, blijven te allen tijde bij Leverancier, ook indien er geen overeenkomst wordt bereikt.<\/p>\n a.<\/strong> Tot op het moment dat Leverancier ten volle van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan, heeft LIMEPARTS het recht de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk te wijzigen met betrekking tot onder meer:<\/p>\n Indien een wijziging naar het oordeel van Leverancier redelijkerwijs gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste prijs en\/of het tijdstip van Levering, is hij verplicht, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, LIMEPARTS hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk te informeren. Naar aanleiding van een dergelijk schriftelijk bericht van Leverancier worden wijzigingen uitsluitend schriftelijk overeengekomen en zijn nadien een onlosmakelijk geheel van de Overeenkomst. Bij gebreke van tijdig schriftelijk bericht van Leverancier worden de door LIMEPARTS schriftelijk kenbaar gemaakte wijzigingen geacht te zijn aanvaard door het tijdsverloop van vijf (5) werkdagen.<\/p>\n b.<\/strong> LIMEPARTS heeft het recht zolang Leverancier niet ten volle aan zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan, de Overeenkomst geheel te annuleren bij aangetekende brief. LIMEPARTS is in dat geval aan Leverancier verschuldigd de kosten van materiaal en arbeid, welke met de uitvoering van de Overeenkomst tot het moment van annulering door Leverancier zijn gemaakt, doch nooit m\u00e9\u00e9r dan de overeengekomen prijs.<\/p>\n a.<\/strong> Leverancier kan een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van LIMEPARTS overdragen aan een derde. Aan deze toestemming kunnen redelijke voorwaarden worden verbonden.<\/p>\n b.<\/strong> In gevallen van overdracht aan een derde van (een gedeelte van) de verplichtingen uit de Overeenkomst van Leverancier is deze verplicht aan LIMEPARTS te melden welke zekerheden zijn gesteld voor de afdracht van BTW, sociale lasten, die wettelijk zijn voorgeschreven voor werkgevers.<\/p>\n a.<\/strong> De prijzen zijn exclusief BTW en omvatten alle kosten in verband met de nakoming van de verplichtingen van Leverancier.<\/p>\n b.<\/strong> Leverancier is niet gerechtigd de overeengekomen prijs eenzijdig te wijzigen, behoudens het bepaalde in artikel 3.<\/p>\n a.1.<\/strong> Betaling van de factuur, inclusief BTW, zal plaatshebben binnen een termijn van zestig (60) dagen na Levering en goedkeuring van de Zaken en de eventuele installatie\/montage daarvan door LIMEPARTS en na ontvangst van de factuur.<\/p>\n a.2.<\/strong> Afwijkende betalingsregelingen zijn slechts bindend voor LIMEPARTS indien zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.<\/p>\n b.<\/strong> LIMEPARTS is gerechtigd de betaling op te schorten, indien zij een tekortkoming in de Zaken en\/of de eventuele installatie\/montage daarvan constateert.<\/p>\n c.<\/strong> LIMEPARTS heeft het recht het bedrag van de factuur te compenseren met bedragen, die Leverancier is verschuldigd aan LIMEPARTS.<\/p>\n2. Offertes en bestellingen<\/h3>\n
3. Uitvoering en levering<\/h3>\n
4. Prijs en kosten<\/h3>\n
\n
5. Verbintenissen van LIMEPARTS<\/h3>\n
6. Verplichtingen van de Klant<\/h3>\n
\n
7. Onderaanneming<\/h3>\n
8. Informatie, stalen, modellen en ontwerpen<\/h3>\n
9. Aanvaarding, oplevering en klachten<\/h3>\n
10. Aansprakelijkheid<\/h3>\n
\n
\n
C) barsten in muren en plafonds;
D) oxidatie van metalen armaturen;
E) schade aan de geplaatste producten ten gevolge van vochtinfiltratie in muren die al dan niet werden behandeld tegen vocht;
F) problemen door opstijgend vocht.<\/p>\n11. Vrijwaring<\/h3>\n
12. Overmacht en onvoorziene omstandigheden (imprevisie)<\/h3>\n
13. Factuur en betaling<\/h3>\n
14. Vroegtijdige be\u00ebindiging van de overeenkomst<\/h3>\n
15. Eigendomsvoorbehoud<\/h3>\n
16. Be\u00ebindiging, opschorting en ontbinding<\/h3>\n
17. Vertrouwelijkheid en intellectuele eigendom<\/h3>\n
18. Persoonsgegevens en beeldmateriaal<\/h3>\n
19. Overdracht<\/h3>\n
20. Geschillen<\/h3>\n
1. Definities<\/h3>\n
\n
2. Toepasselijkheid<\/h3>\n
3. Wijzigingen, annulering<\/h3>\n
\n
4. Overdracht<\/h3>\n
5. Prijs en prijsherziening<\/h3>\n
6. Facturering en betaling<\/h3>\n